Дело № А60-10655/2020
ООО ГЛАСС ТАУН против ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНССТРОЙ
Субподрядчик требовал взыскать с генподрядчика долг по договору субподряда и неустойку за просрочку оплаты работ; генподрядчик встречно требовал неустойку за нарушение сроков выполнения работ. Суд взыскал частично по обоим искам, апелляция оставила решение без изменения.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 июня 2020 года по делу №А60-10655/2020 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 16 сентября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
Субподрядчик требовал взыскать с генподрядчика долг по договору субподряда и неустойку за просрочку оплаты работ; генподрядчик встречно требовал неустойку за нарушение сроков выполнения работ. Суд взыскал частично по обоим искам, апелляция оставила решение без изменения.
Оставлено без изменения