Дело № А56-22818/2025
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» против ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология»
Заказчик требовал взыскать с подрядчика 813 978,31 руб. неустойки за нарушение сроков предоставления документации по госконтракту на проектирование; суд иск удовлетворил, апелляция решение оставила без изменения.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.12.2025 по делу № А56-22818/2025 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня принятия.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 23 апреля 2026 г. 13 ААС (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд)
Заказчик требовал взыскать с подрядчика 813 978,31 руб. неустойки за нарушение сроков предоставления документации по госконтракту на проектирование; суд иск удовлетворил, апелляция решение оставила без изменения.
Оставлено без изменения