Дело № А56-124469/2024
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» против АО «Институт «Стройпроект»
Заказчик требовал взыскать с подрядчика неустойку за нарушение сроков предоставления проектной документации по государственному контракту на реконструкцию автомобильной дороги; суд взыскал часть неустойки, апелляция оставила решение без изменения.
Итог · из резолютивной части
«Решение арбитражного суда первой инстанции от 10.01.2026 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 27 апреля 2026 г. 13 ААС (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд)
Заказчик требовал взыскать с подрядчика неустойку за нарушение сроков предоставления проектной документации по государственному контракту на реконструкцию автомобильной дороги; суд взыскал часть неустойки, апелляция оставила решение без изменения.
Оставлено без изменения