Дело № А56-106816/2024
ИП ИРИНА ИВАНОВНА МАРАТКАНОВА против ООО "ЛИДЕРСТРОЙ-М"
Предприниматель-заказчик требовала взыскать с общества-подрядчика 3 000 000 руб. неосвоенного аванса по договору подряда и неустойки за просрочку работ и возврата аванса; суды иск удовлетворили, подрядчик просит отменить акты в кассации.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.03.2025 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2025 по делу № А56-106816/2024 оставить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Лидерстрой-М» - без удовлетворения.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 6 апреля 2026 г. 13 ААС (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд)
Предприниматель-заказчик требовала взыскать с общества-подрядчика 3 000 000 руб. неосвоенного аванса по договору подряда и неустойки за просрочку работ и возврата аванса; суды иск удовлетворили, подрядчик просит отменить акты в кассации.
Оставлено без изменения