Дело № А50-38874/2019
Нерсесян Гюлузар против Муниципальное предприятие «Пермводоканал»
Подрядчик требовал взыскать с заказчика задолженность по договору подряда — удержанную из оплаты работ неустойку за нарушение срока — и проценты; суд снизил неустойку по ст. 333 ГК РФ и частично удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменения.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда Пермского края от 04 сентября 2020 года по делу № А50-38874/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 1 декабря 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
Подрядчик требовал взыскать с заказчика задолженность по договору подряда — удержанную из оплаты работ неустойку за нарушение срока — и проценты; суд снизил неустойку по ст. 333 ГК РФ и частично удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменения.
Оставлено без изменения