Дело № А50-23643/2019
ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь" против ООО "Строительно-монтажный трест №6"
Заказчик требовал взыскать с генподрядчика 133 212 672,53 руб. неустойки по договору генерального подряда; суд взыскал 1 000 000 руб., снизив неустойку по ст. 333 ГК РФ; апелляция оставила решение без изменения.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда Пермского края от 16.07.2020 по делу № А50-23643/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 16 октября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
Заказчик требовал взыскать с генподрядчика 133 212 672,53 руб. неустойки по договору генерального подряда; суд взыскал 1 000 000 руб., снизив неустойку по ст. 333 ГК РФ; апелляция оставила решение без изменения.
Оставлено без изменения