Дело № А45-2343/2020
Общество с ограниченной ответственностью «Опес» против Акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод»
Подрядчик требовал взыскать с заказчика долг по договору подряда на реконструкцию системы снабжения сжатым воздухом и неустойку за нарушение сроков оплаты аванса и выполненных работ; суды взыскали часть неустойки, в остальном отказали, кассационная жалоба истца отклонена.
Итог · из резолютивной части
«решение от 19.05.2020 Арбитражного суда Новосибирской области и постановление от 23.07.2020 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А45-2343/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 27 ноября 2020 г. ФАС ЗСО (ФАС Западно-Сибирского округа)
Подрядчик требовал взыскать с заказчика долг по договору подряда на реконструкцию системы снабжения сжатым воздухом и неустойку за нарушение сроков оплаты аванса и выполненных работ; суды взыскали часть неустойки, в остальном отказали, кассационная жалоба истца отклонена.
Оставлено без изменения