Дело № А45-21718/2017
Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» против Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕО»
Заказчик требовал взыскать с подрядчика неотработанный аванс и штрафы за нарушение сроков работ и представления документов по договору строительного подряда; подрядчик встречно требовал долг и неустойку. Суды требования удовлетворили частично, заказчик просит пересмотра.
Итог · из резолютивной части
«решение от 16.01.2020 Арбитражного суда Новосибирской области, дополнительное решение 13.02.2020 Арбитражного суда Новосибирской области и постановление от 06.07.2020 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А45-21718/2017 оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 6 ноября 2020 г. ФАС ЗСО (ФАС Западно-Сибирского округа)
Заказчик требовал взыскать с подрядчика неотработанный аванс и штрафы за нарушение сроков работ и представления документов по договору строительного подряда; подрядчик встречно требовал долг и неустойку. Суды требования удовлетворили частично, заказчик просит пересмотра.
Оставлено без изменения