Дело № А40-58712/2024
ООО "Черногорская ГРК" против АО "НЕФТЕГАЗМОНТАЖ"
ООО «Черногорская ГРК» требовало включить в третью очередь реестра требований кредиторов АО «Нефтегазмонтаж» неустойку по договору строительного подряда 970 990 634,45 руб.; суд первой инстанции требование включил, конкурсный управляющий должника обжалует.
Итог · из резолютивной части
«Определение Арбитражного суда города Москвы от 01.12.2025 по делу № А40-58712/24 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 22 апреля 2026 г. 9 ААС (Девятый арбитражный апелляционный суд)
ООО «Черногорская ГРК» требовало включить в третью очередь реестра требований кредиторов АО «Нефтегазмонтаж» неустойку по договору строительного подряда 970 990 634,45 руб.; суд первой инстанции требование включил, конкурсный управляющий должника обжалует.
Оставлено без изменения