Дело № А40-50350/2026
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" против ООО ФИРМА "ГЕРА"
Государственное казённое учреждение требовало взыскать с общества неустойку 149 683,81 руб. за просрочку получения положительного заключения госэкспертизы по контракту на проектирование и строительство; суд в иске отказал, установив просрочку заказчика.
Итог · из резолютивной части
«В удовлетворении иска отказать. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, в Девятый арбитражный апелляционный суд.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Решение от 7 мая 2026 г. АС города Москвы
Государственное казённое учреждение требовало взыскать с общества неустойку 149 683,81 руб. за просрочку получения положительного заключения госэкспертизы по контракту на проектирование и строительство; суд в иске отказал, установив просрочку заказчика.