Дело № А40-50226/2025
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы против ООО "Строительные направления"
Фонд капитального ремонта требовал взыскать с генподрядчика неустойку за просрочку работ по договору капремонта; в иске отказано, фонд просит отмены.
Итог · из резолютивной части
«Решение Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2025 по делу № А40-50226/25 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 19 марта 2026 г. 9 ААС (Девятый арбитражный апелляционный суд)
Фонд капитального ремонта требовал взыскать с генподрядчика неустойку за просрочку работ по договору капремонта; в иске отказано, фонд просит отмены.
Оставлено без изменения