Арбитражное делоЭкономические споры
Дело № А40-357702/2025
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы против ООО "ТРИУМФ СТРОЙ"
Фонд капитального ремонта требовал взыскать с подрядчика неустойку по договору подряда; суд отказал ответчику в прекращении производства и иск удовлетворил.
Итог · из резолютивной части
«В удовлетворении ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРИУМФ СТРОЙ» о прекращении производства по делу отказать, поскольку предусмотренных статьей 150 АПК РФ оснований для прекращения производства по делу не имеется.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Решение от 13 апреля 2026 г. АС города Москвы
Фонд капитального ремонта требовал взыскать с подрядчика неустойку по договору подряда; суд отказал ответчику в прекращении производства и иск удовлетворил.