Дело № А40-287857/2024
ФГУП "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ" против ООО "ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ"
Федеральное предприятие требовало взыскать с субподрядчика неустойку за просрочку работ и штраф за непредоставление обеспечения аванса по контракту; суд первой инстанции в иске отказал, истец подал жалобу.
Итог · из резолютивной части
«Решение Арбитражного суда города Москвы от 06.06.2025 по делу № А40-287857/24 отменить. Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ООО «ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ» в пользу ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» неустойку за период с 22.11.2022 по 30.10.2024 в размере 214 659 658 руб. 87 коп.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 17 марта 2026 г. 9 ААС (Девятый арбитражный апелляционный суд)
Федеральное предприятие требовало взыскать с субподрядчика неустойку за просрочку работ и штраф за непредоставление обеспечения аванса по контракту; суд первой инстанции в иске отказал, истец подал жалобу.
Отменено