Дело № А40-206749/2024
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СПОРТСТРОЙ" против ООО "КЛИМАТ КОНТРОЛЬ"
Генподрядчик требовал взыскать с подрядчика неустойку по договорам подряда и поставки, компенсацию затрат на привлечённых подрядчиков и стоимость невозвращённых материалов; суд взыскал неустойку по поставке, в остальном отказал, ответчик обжалует.
Итог · из резолютивной части
«Решение Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2025 по делу №А40-206749/24 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 2 апреля 2026 г. 9 ААС (Девятый арбитражный апелляционный суд)
Генподрядчик требовал взыскать с подрядчика неустойку по договорам подряда и поставки, компенсацию затрат на привлечённых подрядчиков и стоимость невозвращённых материалов; суд взыскал неустойку по поставке, в остальном отказал, ответчик обжалует.
Оставлено без изменения