Дело № А40-20092/2025
Министерство обороны Российской Федерации против Публично-правовая компания «Военно-строительная компания»
Министерство обороны требовало взыскать с публично-правовой компании неустойку по государственному контракту за просрочку проектно-изыскательских работ; суды в иске отказали, не установив вины подрядчика из-за встречного неисполнения обязательств заказчиком, заказчик просит пересмотра.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда города Москвы от 15 августа 2025 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 ноября 2025 года по делу № А40-20092/25 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 17 апреля 2026 г. ФАС МО (ФАС Московского округа)
Министерство обороны требовало взыскать с публично-правовой компании неустойку по государственному контракту за просрочку проектно-изыскательских работ; суды в иске отказали, не установив вины подрядчика из-за встречного неисполнения обязательств заказчиком, заказчик просит пересмотра.
Оставлено без изменения