Дело № А40-129196/2025
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" против ООО "Девелопер Билдинг"
ГБУ требовало взыскать с общества неустойку 17 746 011,85 руб. за просрочку работ по контракту строительного подряда; общество встречно требовало задолженность 52 585 870,04 руб., неустойку и штраф; суд первоначальный иск удовлетворил, во встречном отказал, апелляция оставила решение без изменения.
Итог · из резолютивной части
«Решение Арбитражного суда города Москвы от 01.12.2025 по делу № А40-129196/25 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 6 мая 2026 г. 9 ААС (Девятый арбитражный апелляционный суд)
ГБУ требовало взыскать с общества неустойку 17 746 011,85 руб. за просрочку работ по контракту строительного подряда; общество встречно требовало задолженность 52 585 870,04 руб., неустойку и штраф; суд первоначальный иск удовлетворил, во встречном отказал, апелляция оставила решение без изменения.
Оставлено без изменения