Дело № А33-8852/2019
АО "СУЗУН" против АО "Арктикнефтегазстрой"
Заказчик требовал взыскать с подрядчика неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда; суды оставили иск без рассмотрения, поскольку в отношении ответчика открыто конкурсное производство и требование подлежит рассмотрению в деле о банкротстве.
Итог · из резолютивной части
«определение Арбитражного суда Красноярского края от 26 июня 2020 года по делу № А33-8852/2019 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2020 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 17 ноября 2020 г. ФАС ВСО (ФАС Восточно-Сибирского округа)
Заказчик требовал взыскать с подрядчика неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда; суды оставили иск без рассмотрения, поскольку в отношении ответчика открыто конкурсное производство и требование подлежит рассмотрению в деле о банкротстве.
Оставлено без изменения