Дело № А33-5377/2020
Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства» против Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк»
КГКУ «УКС» требовало взыскать с подрядчика неустойку 409 318 руб. за просрочку выполнения ремонтно-реставрационных работ по государственному контракту; суд взыскал 289 933,58 руб., в остальной части иска отказал, апелляция оставила решение без изменения.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда Красноярского края от «12» августа 2020 года по делу № А33-5377/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 26 ноября 2020 г. 3 ААС (Третий арбитражный апелляционный суд)
КГКУ «УКС» требовало взыскать с подрядчика неустойку 409 318 руб. за просрочку выполнения ремонтно-реставрационных работ по государственному контракту; суд взыскал 289 933,58 руб., в остальной части иска отказал, апелляция оставила решение без изменения.
Оставлено без изменения