Дело № А33-19946/2025
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» против ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВЭКС»
Заказчик требовал взыскать с подрядчика пеню по муниципальному контракту на капремонт за просрочку работ; подрядчик встречно — неосновательное обогащение в виде удержанной неустойки. В первоначальном иске отказано, встречный удовлетворён частично; апелляция оставила решение без изменения.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда Красноярского края от 08 декабря 2025 года по делу № А33-19946/2025 оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 6 апреля 2026 г. 3 ААС (Третий арбитражный апелляционный суд)
Заказчик требовал взыскать с подрядчика пеню по муниципальному контракту на капремонт за просрочку работ; подрядчик встречно — неосновательное обогащение в виде удержанной неустойки. В первоначальном иске отказано, встречный удовлетворён частично; апелляция оставила решение без изменения.
Оставлено без изменения