Дело № А33-1726/2019
ООО «Производственно-коммерческое предприятие «ЯрЭнергоСервис» против АО «Красноярская региональная энергетическая компания»
Подрядчик требовал взыскать с заказчика 9 922 831,45 руб. долга по договорам подряда; заказчик во встречном иске требовал 6 880 260 руб. неустойки за просрочку. Суд взыскал долг, неустойку — частично, в остальном встречном иске отказал; заказчик обжаловал отказ.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда Красноярского края от 23 июня 2020 года по делу № А33-1726/2019 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через суд, принявший решение.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 11 сентября 2020 г. 3 ААС (Третий арбитражный апелляционный суд)
Подрядчик требовал взыскать с заказчика 9 922 831,45 руб. долга по договорам подряда; заказчик во встречном иске требовал 6 880 260 руб. неустойки за просрочку. Суд взыскал долг, неустойку — частично, в остальном встречном иске отказал; заказчик обжаловал отказ.
Оставлено без изменения