Дело № А21-6407/2025
МАУК "Калининградский театр эстрады" против ООО "СК МД"
Учреждение культуры требовало взыскать с общества неустойку по договору строительного подряда в размере 6 065 927,64 руб.; суд первой инстанции взыскал 3 037 963,82 руб., ответчик обжаловал решение в апелляции.
Итог · из резолютивной части
«1. Отложить судебное разбирательство на 09 июня 2026 года в 12 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.65, зал 215. Истцу заблаговременно представить релевантную судебную практику по списанию неустойки с учетом применения Положения о закупке товаров, работ, услуг МАУК КТК «Дом искусств» в редакции Постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 23.09.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Определение от 12 мая 2026 г. 13 ААС (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд)
Учреждение культуры требовало взыскать с общества неустойку по договору строительного подряда в размере 6 065 927,64 руб.; суд первой инстанции взыскал 3 037 963,82 руб., ответчик обжаловал решение в апелляции.