Резолютивная часть решения от 28 апреля 2026 г. Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа
Итог · из резолютивной части
Читать резолютивную часть целикомИсковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Тазстройэнерго» (ИНН: <*>, ОГРН: <*>, дата регистрации: 26.05.2009, адрес: 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, <...>) в пользу акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» (ИНН: <*>, ОГРН: <*>, дата регистрации: 11.07.2011, адрес: 629004, Ямало-Ненецкий автономный округ…
Реквизиты
Текст акта
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
<...>, тел. <***>,
www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
Дело № А81-3034/2026
г. Салехард
28 апреля 2026 года
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Стоякина А.А., рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по иску акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Тазстройэнерго» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании 25 787,44 руб. задолженности по договору энергоснабжения и пени, без вызова сторон, протоколирование не ведётся,
Руководствуясь требованиями статей 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Резолютивная часть
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Тазстройэнерго» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, дата регистрации: 26.05.2009, адрес: 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, <...>) в пользу акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, дата регистрации: 11.07.2011, адрес: 629004, Ямало-Ненецкий автономный округ, <...>) 24 652,51 руб. задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2025 года, январь 2026 года по договору энергоснабжения от 01.05.2019 № ТЗ00ЭЭ0000000540, 1061,95 руб. пени за период с 19.11.2025 по 15.03.2026, расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 972,00 руб.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Тазстройэнерго» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, дата регистрации: 26.05.2009, адрес: 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, <...>) в пользу акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, дата регистрации: 11.07.2011, адрес: 629004, Ямало-Ненецкий автономный округ, <...>) пени за каждый день просрочки оплаты основного долга за спорный период, начиная с 16.03.2026, в соответствии со следующим порядком:
-
исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на сумму основного долга начиная с 31 дня, следующего за днём наступления срока оплаты и по день фактической оплаты или до 90–го дня просрочки, если оплата не произведена в 90-дневный срок со дня наступления срока оплаты;
-
исходя из 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ на сумму основного долга, если оплата не произведена в 90-дневный срок со дня наступления срока оплаты, - с 91-го дня по день фактической оплаты долга.
В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать.
Известить стороны, что по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощённого производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощённого производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощённого производства, подлежит немедленному исполнению.
Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощённого производства может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объёме.
Судья
А.А. Стоякин