Резолютивная часть решения от 22 апреля 2026 г. АС Республики Башкортостан
Итог · из резолютивной части
Читать резолютивную часть целикомИсковые требования Областного государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Томской области" (ИНН <*>, ОГРН <*>) удовлетворить. Взыскать с Ассоциации строителей саморегулируемая организация "БАШСТРОЙТЭК" (ИНН <*>, ОГРН <*>) в пользу Областного государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Томской области" (ИНН <*>, ОГРН <*>) сумму неустойки в…
Реквизиты
Текст акта
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ул. Гоголя, 18, г. Уфа, <...>, http://ufa.arbitr.ru/,
сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Резолютивная часть
Дело № А07-4897/2026
г. Уфа
22 апреля 2026 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе
судьи Кузнецова Д.П.,
при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания Исхаковой Я.Р.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
Областного государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Томской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к Ассоциации строителей саморегулируемая организация "БАШСТРОЙТЭК" (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о взыскании 1 738 957 руб. 43 коп.
Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Резолютивная часть
РЕШИЛ:
Исковые требования Областного государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Томской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.
Взыскать с Ассоциации строителей саморегулируемая организация "БАШСТРОЙТЭК" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Областного государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Томской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму неустойки в размере 1 738 957 руб. 43 коп. в порядке субсидиарной ответственности.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.
Взыскать с Ассоциации строителей саморегулируемая организация "БАШСТРОЙТЭК" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 77 169 рублей.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.
Судья Д.П.Кузнецов