Арбитражный судПервая инстанция

Резолютивная часть решения от 9 апреля 2026 г. АС Московской области

Арбитражный суд Московской области

09.04.2026Дата сверена

Дело № А41-43329/2025

Размер текста100 %

Итог · из резолютивной части

Взыскать с ООО "Хомели" в пользу ООО "Просто-3" неустойку в размере 1% от стоимости договора , начиная с 20.05.2025 по дату фактического исполнения обязательства. Дополнительное решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Перейти к резолютивной части

Реквизиты

Суд: Арбитражный суд Московской области
Номер дела: А41-43329/2025
Дата резолютивной части: 09.04.2026
Стороны: ООО "ПРОСТО-3" против ООО "ХОМЕЛИ"
Судья: Дорохина Е.А.
Вид дела: Экономические споры
Категория дела: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подрядаПо карточке дела на sudact.ru.
Регион: Московская область
Суть спора: Общество требовало взыскать с общества неустойку по договору строительного подряда; дополнительным решением суд взыскал неустойку в размере 1% от стоимости договора с 20.05.2025 по дату фактического исполнения обязательства.
Опубликован: sudact.ru (откроется в новой вкладке)

Текст акта

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-43329/2025
09 апреля 2026 года
г.Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дорохиной Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании вопрос о принятии дополнительного решения по

делу № А41-43329/2025 в части взыскания неустойки по дату фактического исполнения

обязательства,

без участия представителей сторон,

Руководствуясь статьями 176, 178, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области