Резолютивная часть решения от 14 апреля 2026 г. АС Московской области
Итог · из резолютивной части
Читать резолютивную часть целиком1. Прекратить производство по делу в части: - требования о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса в размере 2 190 177,41 руб.; требования о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по пункту 10.3 договора за период с 08.10.2024 по 16.10.2024; требования о взыскании неустойки за нарушение срока устранения недостатков по пункту 10.4 договора за период…
Реквизиты
Текст акта
Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
Дело № А41-99227/2025
14 апреля 2026 года
г. Москва
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Шиляева А.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Герасимовой К.А.,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Строительный холдинг Тезис» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании штрафа, неустойки, неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса и процентов за пользование чужими денежными средствами,
при участии в судебном заседании: лица, участвующие в деле, не явились, извещены.
Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Резолютивная часть
РЕШИЛ:
- Прекратить производство по делу в части:
- требования о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса в размере 2 190 177,41 руб.;
требования о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по пункту 10.3 договора за период с 08.10.2024 по 16.10.2024;
требования о взыскании неустойки за нарушение срока устранения недостатков по пункту 10.4 договора за период с 08.10.2024 по 16.10.2024.
- В остальной части исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу акционерного общества «Строительный холдинг Тезис» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) штраф в размере 1 073 966,14 руб., неустойку за нарушение срока выполнения работ по пункту 10.3 договора за период с 11.04.2024 по 07.10.2024 в размере 19 331 388,25 руб., неустойку за нарушение срока устранения недостатков по пункту 10.4 договора за период с 11.04.2024 по 07.10.2024 в размере 33 019 716,83 руб.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
-
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 699 315,63 руб.
-
Взыскать с акционерного общества «Строительный холдинг Тезис» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 530,00 руб.
Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в установленном законом порядке и срок.
Судья А.В. Шиляев