Резолютивная часть решения от 10 марта 2026 г. АС Республики Крым
Итог · из резолютивной части
Читать резолютивную часть целикомПервоначальные исковые требования удовлетворить в полном объеме. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственное – строительное объединение 77» (ИНН <*>, ОГРН <*>) в пользу государственного казенного учреждения Республики Крым «Инвестиционно – строительное управление Республики Крым» (ИНН <*>, ОГРН <*>) 117 414 руб. 54 коп. неустойки.
Реквизиты
Текст акта
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11
E-mail: info@crimea.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
Дело № А83-11756/2025
10 марта 2026 года
город Симферополь
Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Резолютивная часть
РЕШИЛ:
Первоначальные исковые требования удовлетворить в полном объеме.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственное – строительное объединение 77» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу государственного казенного учреждения Республики Крым «Инвестиционно – строительное управление Республики Крым» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 117 414 руб. 54 коп. неустойки.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственное – строительное объединение 77» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 10 871 руб. государственной пошлины.
Во встречном иске отказать полностью.
Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме).
Судья Е.А. Дергачев