Резолютивная часть решения от 27 марта 2026 г. АС Воронежской области
Итог · из резолютивной части
Читать резолютивную часть целикомВзыскать с акционерного общества «ФИО1 лифтостроительный завод», г. Москва (ОГРН <*>, ИНН <*>) в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <*>, ИНН <*>) 7 600 000 руб. неустойки по договору № РТС236В240144 (Д) от 24.07.2024 за период с 01.03.2025 по 24.10.2025, а также 400 392 руб. расходов по государственной пошлине.
Реквизиты
Текст акта
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Воронеж Дело № А14-969/2026
«27» марта 2026 г.
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Митиной В.В.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Альбицкой Е.С.
рассмотрев в судебном заседании посредством веб-конференции дело по исковому заявлению
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>)
к акционерному обществу «ФИО1 лифтостроительный завод», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>)
о взыскании неустойки по договору подряда № РТС236В240144 (Д) от 24.07.2024
Руководствуясь статьями 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд
Резолютивная часть
РЕШИЛ:
Взыскать с акционерного общества «ФИО1 лифтостроительный завод», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 7 600 000 руб. неустойки по договору № РТС236В240144 (Д) от 24.07.2024 за период с 01.03.2025 по 24.10.2025, а также 400 392 руб. расходов по государственной пошлине.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы через арбитражный суд, принявший решение.
Судья В.В. Митина