Резолютивная часть решения от 7 апреля 2026 г. АС Республики Хакасия
Итог · из резолютивной части
Читать резолютивную часть целиком1. Отказать в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о рассмотрении дела по общим правилам искового производства. 2. Отказать в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о снижении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 3. Удовлетворить исковые требования.
Реквизиты
Текст акта
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е
(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)
Дело № А74-1416/2026
07 апреля 2026 года
г. Абакан
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Чумаченко Т.В., рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
об обязании ПАО «Россети Сибирь» в течении 1 месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договора от 27.08.2024 № 20.1900.3716.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, в 4,7 км восточнее от восточной окраины д. Калы, урочище поле № 10, уч. 23, кадастровый номер земельного участка 19:06:080908:303, а именно выполнить:
-
монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии;
-
строительство ЛЭП-10 Кв от ближайшей опоры ВЛ-10 Кв ф. 63-27 до РУ-10 Кв новой ТП-10/0,4 кВ;
-
строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности;
-
строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП-10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя;
о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.08.2024 № 20.1900.3716.24 за период с 28.02.2025 по 10.02.2026 в размере 38 306 руб. 40 коп., с последующим начислением неустойки до момента фактического исполнения обязательства (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ),
о взыскании с ПАО «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 судебной неустойки (астрент) в размере 5000 рублей за каждый календарный день неисполнения решения суда, по истечении одного месяца со дня вступления решения в законную силу по день фактического исполнения решения суда (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 АПК РФ).
Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Резолютивная часть
Р Е Ш И Л:
-
Отказать в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.
-
Отказать в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о снижении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.
-
Удовлетворить исковые требования.
Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить условия договора
от 27.08.2024 № 20.1900.3716.24 об осуществлении технологического присоединения к Данные, необходимые для идентификации:
электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта – «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, в 4,7 км восточнее от восточной окраины д. Калы, урочище поле № 10, уч. 23, кадастровый номер земельного участка 19:06:080908:303, а именно выполнить:
-
монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии;
-
строительство ЛЭП-10 Кв от ближайшей опоры ВЛ-10 Кв ф. 63-27 до РУ-10 Кв новой ТП-10/0,4 кВ;
-
строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности;
-
строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП-10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.
- Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 38 306 руб. 40 коп. неустойки, 25 000 руб. расходов по государственной пошлине, уплаченной платежным поручением от 10.02.2026 № 587962.
Производить начисление неустойки исходя из расчета 0,25% от размера платы за технологическое присоединение, составляющей 44 030 руб. 34 коп., за каждый день просрочки, начиная с 11.02.2026 до момента фактического исполнения обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.
- Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично.
В случае неисполнения настоящего решения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 судебный штраф (астрент) в размере 3000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда по истечении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу по день его фактического исполнения.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий
арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его
принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в
полном объёме.
Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья Чумаченко Т.В.