Резолютивная часть решения от 29 апреля 2026 г. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Итог · из резолютивной части
Читать резолютивную часть целикомисковые требования общества с ограниченной ответственностью «Речной порт Нижневартовск» удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно- Инжиниринговая компания «ОПОРА» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Речной порт Нижневартовск» по договору от 26.08.2025 № 94-25ТО неустойку за нарушение сроков оплаты в размере 13 194,95 руб., а также 10 000 руб.
Реквизиты
Текст акта
Арбитражный суд
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ул. Мира 27, <...>, тел. <***>, сайт http://www.hmao.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р Е Ш Е Н И Е
( р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь )
Дело № А75-28755/2025
29 апреля 2026 г.
г. Ханты-Мансийск
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи Бачурина Е.Д., при ведении протокола секретарем судебного заседания Курочкиной М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Речной порт Нижневартовск» (ОГРН: <***>, ИНН <***>, КПП 860301001, адрес: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...> Октября, 4П, стр. 18) к обществу с ограниченной ответственностью Строительно-Инжиниринговая компания «ОПОРА» (ОГРН: <***>, ИНН <***>, КПП 771501001, адрес: 127282, <...>/2) о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты в размере 13 194,95 руб.,
руководствуясь статьями 10, 167 - 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Резолютивная часть
решил:
исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Речной порт Нижневартовск» удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно- Инжиниринговая компания «ОПОРА» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Речной порт Нижневартовск» по договору от 26.08.2025 № 94-25ТО неустойку за нарушение сроков оплаты в размере 13 194,95 руб., а также 10 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья Е.Д. Бачурин