Дело № А76-39819/2025
Администрация Аргаяшского муниципального округа Челябинской области против Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ПЕРМЕАТ»
Администрация требовала взыскать с общества неустойку за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту на проектирование и строительство блочно-модульной котельной; суд иск удовлетворил и произвёл замену истца правопреемником.
Итог · из резолютивной части
«ходатайство истца о процессуальном правопреемстве удовлетворить. Произвести замену истца по делу № А76-39819/2025 на его правопреемника - Администрацию Аргаяшского муниципального округа Челябинской области, ОГРН <*>. Исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ПЕРМЕАТ», ИНН <*>, 142111, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Щербинка, г.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Решение от 16 апреля 2026 г. АС Челябинской области
Администрация требовала взыскать с общества неустойку за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту на проектирование и строительство блочно-модульной котельной; суд иск удовлетворил и произвёл замену истца правопреемником.