Арбитражное делоЭкономические споры
Дело № А40-177982/2025
Заказчик предъявил иск к генеральному подрядчику; суды отказали, признав, что подрядчик не мог выполнить работы в срок из-за просрочки встречных обязательств заказчика.
Итог · из резолютивной части
«отказать обществу с ограниченной ответственностью «Магаданская образовательная концессия-1» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Определение от 24 сентября 2026 г. № 305-ЭС26-11238 по делу № А40-177982/2025
Заказчик предъявил иск к генеральному подрядчику; суды отказали, признав, что подрядчик не мог выполнить работы в срок из-за просрочки встречных обязательств заказчика.
Отказано в передаче